緒論:寫作既是個人情感的抒發,也是對學術真理的探索,歡迎閱讀由發表云整理的11篇承攬合同范文,希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。
《中華人民共和國合同法》第二百五十一條為承攬合同下的定義是:“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。”
在承攬合同中,完成工作并交付成果的一方稱為承攬人,接受其成果并給付報酬的一方稱為定作人,工作成果稱為定作物。
2.承攬合同的特點
(1)承攬人獨立地提供勞務
定作人所注重的是承攬人的人力、技術設備等勞動條件,這些勞動條件是成果質量的保證,所以承攬人要獨立為定作人完成一定的工作并提供工作成果。
(2)以承攬人的工作成果為標的
承攬合同以承攬人的工作成果為標的,這一成果必須是按照定作人的特定要求,能夠滿足定作人特殊需要的物或其他財產。承攬合同的標的物,是不能通過市場大量供應的,只能由承攬人按定作人的要求通過自己的勞動來完成,具有特定性。
(3)雙務性和有償性
合同當事人雙方都負有一定義務,承攬人的義務是按照定作人的要求完成工作、提供成果;定作人的義務是受領成果后支付一定的報酬。
(二)承攬合同的分類
(1)加工合同
這是由定作人提供原材料,承攬人負責加工成成品,定作人支付報酬的合同。又可分為生產性加工合同、生活性加工合同、藝術性加工合同。
(2)定作合同
這是由承攬人用自己的原材料,按定作人的要求為定作人制作成品,定作人接受成品后支付報酬的合同。可用來定作設備、服裝、家俱等。
(3)修理合同
這是由承攬人為定作人修理損壞的物品,使其恢復原狀和功能,定作人接受處理后的物品并支付報酬的合同。如修理汽車、家用電器等。
(4)改造、改建合同
這是由承攬人按照定作人的要求,將定作人提供的物品進行改造或改建,定作人接受改造或改建的物品后支付報酬的合同。
(5)印刷合同
這是由承攬人按照定作人的要求,將定作人交付的文稿打印、印刷成其所需要的樣式,定作人接受印刷的成果并支付報酬的合同。
(6)復制合同
這是由承攬人根據定作人提供的樣品,為定作人重新制作類似成品,定作人接受復制品并支付報酬的合同。
(7)測繪測試合同
這是由承攬人按照定作人的要求以自己的儀器、設備和技術為定作人完成某項目的測繪、測試任務,定作人接受測繪、測試結果并支付報酬的合同。
(8)設計合同
這是由承攬人按照定作人的要求為定作人的某項工程及施工方案進行設計,定作人接受設計定果并支付報酬的合同。
(9)檢驗、鑒定合同
這是由承攬人以自己的技術和儀器、設備等為定作人提出的特定事物的性能、問題等進行檢驗、鑒定,定作人接受檢驗、鑒定成果并支付報酬的合同。
(三)承攬合同的訂立及主要條款
1.訂立的前提
定作人和承攬人是承攬合同的主體,定作人的主體資格原則上是不受限制的,但承攬人作為主體要有合法資格。定作人應事先了解承攬人的合法資格和條件,在對承攬人的人力、技術、設備信任的前提下才簽訂合同。
公民之間的小額承攬合同以口頭合同居多,但法人之間的承攬合同,或者標的較大、期限較長的承攬合同,應采用書面形式。
2.承攬合同的格式
各類承攬合同均有較為規范的格式,本節之后附有承攬合同的一般性格式,可供參考。
3.承攬合同的主要條款
(1)項目名稱及數量、質量
加工定作物的名稱、數量、質量、加工方法等。
(2)原材料及數量、質量
寫明原材料的提供人以及規格、數量、質量。
(3)技術資料和設計圖紙
一般由定作人提供設計圖紙和技術資料作為驗收的標準和依據。
(4)保管保密要求
可以在合同中約定承攬人負有保管原材料、圖紙、技術資料的義務。如定作人要求保密,承攬人也有保密的義務。
(5)包裝要求及包裝費用
如果成果需要包裝,要在合同中詳細約定包裝材料、包裝標準,以及包裝費用由何方承擔。
(6)價款或酬金
寫明報酬或價款的幣種,給付方式,給付期限。
(7)履行期限、地點和方式
規定交付定作物的期限、地點和方式。交付方式一般有三種:定作人自提、承攬人送貨、委托運輸或郵政部門代送。
(8)驗收標準和方式
約定驗收標準和方式,如需要驗收費用,要寫明由何方承擔。
(9)違約責任
承攬人和定作人如果違約,將承擔什么責任,如何賠償,要根據承攬項目的不同進行詳細的約定。
(10)其他需要列入的條款
如有其他需要列入的條款,可經雙方協商寫入合同。
【 范 本 】
承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方: ,以下簡稱甲方;
定作方: ,以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙 方應于 年 月 日前向甲方交付預付
款 元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的 %償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時,可以向人民法院。
本合同于 年 月 日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方:
定作方:
地址:
地址:
乙方: 承攬方代表:
根據國家有關法律法規的規定,經甲乙雙方平等協商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業廣告制作業務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業務,全部交由乙方進行承攬統一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。
二、合同期限:
本承攬制作合同期限暫定 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后,雙方可協商再行簽訂。
三、承攬制作業務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務,具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為 萬。在乙方完成制作承攬業務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后,甲方應在規定時間里,清結乙方的業務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業務費,并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協議壹式二份,甲乙雙方各執壹份。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
承攬制作合同范文二委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容
1.1 項目:
1.2項目內容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。
第三條 雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2 乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規范操作,不得違章作業;乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施,乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協作者,在各項目執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
承攬制作合同范文三承攬人: (以下簡稱甲方)
定作人: (以下簡稱乙方)
因甲方系著名設計制作公司,具有充足之專業知識、技能及相關資格,可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作,乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議,訂立條款如下:
1.設計制作內容
1.1設計名稱: ;
1.2設計類型: ;
1.3參數規格: ;
1.4具體費用: ;
1.5備 注: ;
2.質量要求及標準
2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容,除乙方另有書面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求: 。
3.交付時間、地點及驗收
3.1甲方應于 年 月 日前完成本合同設計之全部制作(含 )并交付給乙方。
3.2交貨地點: 。
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4 提交形式:乙方以 形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式
4.1費用總額含稅:RMB 元(大寫:人民幣 整),甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式: 。
4.3甲方賬戶如下:
開戶銀行: ;
戶 名: ;
賬 號: ;
4.4 甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票,否則乙方有權拒絕支付款項。
5.知識產權
5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人,乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。
5.4非經乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權利
6.1甲方制作本合同設計之過程,乙方有權派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見,甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質如有意見,甲方應在 日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時提供相關資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關設計費用。
7.違約責任
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后,若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止
8.1除本合同已約定情形外,出現下列情況之一的,乙方亦有權解除本合同,并追究甲方違約責任:
8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定,無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的;
8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識,構成侵權的;
8.1.4 設備出現質量問題,無法修復的。
8.2 甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價 20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3 因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的 %。
9.爭議管轄法院
9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2 本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項 10.1 。 10.2 。 10.3 。 10.4 。
11.合同的生效
11.1 本協議未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議。
承攬方:(乙方)________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款
加工定作物品名稱或項目
型號、規格
計量單位
數量
價款或酬金
交(提)定作物或完成工作日期
單價
金額
合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定
(1)甲方向乙方提供部分:
品名
型號、規格
計量單位
數量
單價
金額
提供日期
消耗定額
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
(2)乙方提供部分:
品名及產地
型號、規格
質量要求
允許使用代用品名稱及規定
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:_________________
4.包裝要求及費用負擔:______________________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:______________________
6.驗收標準、方法和期限:_____________________
7.給付定金數額、時間、方法:_________________
8.結算方式和期限:___________________
9.違約責任:__________________________
10.其他:____________________________
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方
承攬方
單位名稱
(蓋章)
(蓋章)
法定代表人
簽約代表
地址
電話
品(材料)名:
規格型號:
單位:
數量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
二、乙方加工產品的義務
1. 質量標準:
2. 質量檢驗及驗收辦法:
3. 包裝要求及費用負擔:
4. 交貨(運輸)辦法及地點:
5. 貨款共計人民幣(大寫):
6. 結算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。
甲方:請填寫定作方 乙方:請填寫承攬方
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話 電話:填寫承攬方辦公電話
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
────┬────┬─────┬─────┬────────────
│││ │ │加工費 │
│ 品名 │ 規格 │ 單位│ 數量├─────┬──────┤
│││ │ │ 單價│金額│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│││ │ │ ││
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│││ │ │ ││
────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────
定作方供應原材料:
─────┬────┬────┬────┬────┬────────
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ ││││││
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ ││││││
─────┴────┴────┴────┴────┴────────
1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期│
│││││單價│金額││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分│
──────────────────────────────────
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│提供日期│消耗定額│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
─────┬─────┬────┬─────────────────
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
─────┴─────┴────┴─────────────────
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
────────────┬─────────┬───────────
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│單位名稱│(蓋章)│(蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│法定代表人│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│簽約代表│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│開戶銀行及帳號│││
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────
│品名│規格│單位│數量│單價│金額│分期交(收)貨數量│超欠幅度%│
││││││├─┬─┬─┬─┬─┤│
│││││││月│月│月│月│月││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││││││││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││││││││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││││││││
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____│
──────────────────────────────────
2.質量標準、驗收方法及地點:____________
3.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5.貨款結算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:________________
8.其他:_______________
9.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
────────────────┬─────────────────
│承攬人:法人委托書號碼____│定作人:法人委托書號碼______│
│營業執照號碼│營業執照號碼│
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人:│定作人:(蓋章)│
│法定代表人:│法定代表人:│
│開戶銀行:帳號:│開戶銀行:帳號:│
雙方根據有關法律協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃產品名稱│型號規模│單位│數量│單價(元)│ 總價金額 │交貨日期及數量┃
────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─
┃││││ │ 十 萬 千 百 十 元 角 分│ │ │ │ │ │ ┃
────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─
┃││││ ││ │ │ │ │ │ ┃
────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─
┃││││ ││ │ │ │ │ │ ┃
────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─
┃││││ ││ │ │ │ │ │ ┃
────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─
┃││││ ││ │ │ │ │ │ ┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
甲
經--雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
乙
─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────
│品(材料)│規格、型號│單位│數量│單價│金額│交貨日期│超欠幅度%│
│名││││││││
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────
貨款共計人民幣(大寫)
1.質量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______乙方:________
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────
│品名或項目│ 規格、型號 │ 單位 │ 數量 │ 單價 │ 價款或酬金(元) │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
──────────────────────────────────
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
(1)承攬人以自己的設備、技術和勞力獨立地為定作人完成一定工作;
(2)其合同標的為具有特定性的工作成果,它在合同成立時尚不存在,而一經完成后即特定化,具有不可替代性;
(3)承攬物在加工過程中遭受的意外滅失風險由承攬人獨立承擔。
【法律依據】
《民法典》第七百七十條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。